Когда можно взыскать неустойку со всей цены договора подряда

Фото: fassko.arbitr.ru

Судебный акт: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.10.2024 № Ф08-8994/2024 по делу № А63-11643/2023.

Фабула дела: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили договоры подряда, а затем Общество – договор субподряда.

Пунктом 10.2.1 договоров установлено, что в случае нарушения сдачи объекта генподрядчику по срокам, утвержденным в графике выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки, субподрядчик оплачивает пени в размере 0,1% от цены договора. Как указало общество, субподрядчик нарушил сроки сдачи объекта генподрядчику, в связи с чем общество начислило субподрядчику неустойку в соответствии с пунктом 10.2.1 договоров.

Суд поддержал позицию подрядчика.

Суд указал, что по смыслу закона неустойка, как способ обеспечения исполнения обязательств может носить компенсационный (зачетный по отношению к убыткам) и (или) штрафной характер. Размер неустойки стороны договора определяют самостоятельно и добровольно, не исключая возможность определения ее величины исходя из цены договора, стоимости этапа работ, кратно ключевой ставке и т.д.

Когда можно взыскать неустойку только по просроченному этапу работ

Фото: https://2gis.ru/spb/gallery/firm

Судебный акт: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.07.2023 № Ф07-6645/2023 по делу № А56-58647/2022.

Фабула дела: ООО «Петербургтеплоэнерго» (заказчик) и ООО (подрядчик) заключен договор подряда.

Работы 3-го этапа завершены с нарушением срока вследствие ограничительных мер, установленных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которым был введен продолжительный режим самоизоляции, в виду чего большинство экспертных учреждений не осуществляло свою деятельность.

Кроме того, в 2020-2021 годах началось существенное удорожание строительных материалов и работ, цены на строительном рынке ежедневно менялись, в виду чего было невозможно в рамках сметной документации отразить корректную стоимость требуемых для выполнения работ на объекте материалов и строительных работ, а также наступили обстоятельства, связанные с начавшейся 29.02.2022 спецоперацией в Украине.

ЦБ РФ снял ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран

Фото: istockphoto.com

8 декабря ЦБ РФ, учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц - нерезидентов из дружественных стран.

На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения:

- работающие в России физические лица - нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы;

- запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Правительство обязало IT-компании платить профильным вузам 3% от сэкономленных налогов

Фото: kp.ru

29 ноября было опубликовано Постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1949 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Данным постановлением Правительство РФ обязало крупные IT-компании отчислять 3% от средств, сэкономленных на налоговых льготах, профильным вузам.

Отчисления должны будут делать IT-компании, которые соответствуют ряду критериев: выручка должна быть не меньше 1 млрд. рублей за год; они пользовались сниженными тарифами страховых взносов и (или) пониженной ставкой налога на прибыль; число сотрудников — не менее 100.

Подпадающие под эти критерии IT-организации должны заключить как минимум одно соглашение о помощи в реализации образовательных IT-программ с государственным или частным вузом до 1 июня 2026 года. Это условие будет обязательным для продления IT-аккредитации, которая дает налоговые льготы и отсрочку для сотрудников от военной службы.

ФНС усилит взаимодействие с ФСБ, МЧС и ФТС

Фото: rbc.ru

1 декабря был опубликован Приказ ФНС России от 01.12.2025 № ЕД-7-21/1032@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 24.10.2016 № ММВ-7-11/579@».

Названное приложение к приказу о функциях Управления налогообложения имущества Центрального аппарата ФНС России будет дополнено следующими абзацами:

- взаимодействие Службы с Федеральным агентством по делам национальностей по вопросам, относящимся к компетенции Управления (в части администрирования земельного налога);

- взаимодействие Службы с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

Сегодня мы поздравляем С Днем Рождения основателя компании, нашего бессменного руководителя - Брызгалина Аркадия Викторовича!

Есть такие понятия, над которыми не властно время – честь, долг, профессионализм, ответственность, дух созидания. Еще не подвластно никаким стихиям уважение. И все это применимо к Вам.

Вы являетесь тем человеком, на которого хочется равняться и с которым хочется работать.

Пусть неустанно появляются мечты, потому что именно они двигают нас вперед. И пусть эти мечты становятся целями, потому что мечта может так и остаться мечтой, но если она становится целью, то у нее есть все шансы быть достигнутой. И пусть все цели достигаются с легкостью и удовольствием. Отличных результатов Вам, и чтобы хватало времени на отдых!

Желаем, чтобы каждый прожитый день приносил только положительные эмоции, яркие впечатления и уверенность в лучшем завтрашнем дне.

И, конечно же, крепкого здоровья Вам!

 

Правительство утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года

Фото: kp.ru

1 декабря было опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2025 № 3523-р об утверждении Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.

Модель предполагает реализацию ряда мер и целевых показателей в сфере ведения бизнеса.

В сфере налогообложения:

- Увеличить область применения мотивированного мнения и предварительной квалификации сделок - «рулинга»;

- Разработать для работодателей (преимущественно для МСП) ежегодные расчеты по НДФЛ вместо ежеквартальных;

- Включать данные обособленных подразделений в отчетность головной организации по НДФЛ, налогу на прибыль, взносам и персонифицированному учету;

- Создать концепцию предзаполненных деклараций по НДС;

СКАД ВС РФ рассмотрела дело о признании налогом платы за маркировку машинного масла

Фото: ru.freepik.com

Судебный акт: Решение ВС РФ от 03.12.2025 по делу № АКПИ25-686.

Фабула дела: в ВС РФ обратился ИП, чья деятельность связана с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, а также с продажей машинного масла и сопутствующих товаров, которые подлежат специальной маркировке. Истец просил признать недействительными п. 8 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2024 года № 1683 и абзацем 37 п. 2 Правил маркировки отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в упаковке средствами идентификации, утвержденный данным Постановлением, так как они не соответствуют ст. 4 НК РФ, ст. 421 и 432 ГК РФ, ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Истец в соответствии с этими нормами заключил договор на получение кодов, необходимых при продаже смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в упаковке. Однако, по его мнению, эта обязанность ограничивает право на свободу заключения договоров, возлагает дополнительные обязанности по уплате налогов, установленные нормативно-правовым актом, не регулирующим налоговые отношения. Истец считает, что сбор содержит фискальные признаки и должен быть утвержден в ином порядке.

СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о компенсации за заблокированные сертификаты техподдержки

Фото: www.freepik.com

Судебный акт: Определение СКЭС ВС РФ от 01.12.2025 № 307-ЭС25-4565 по делу № А56-24038/2024.

Фабула дела: Общество обратилось в суд с иском к Компании о взыскании 6,35 млн руб. неосновательного обогащения, ссылаясь на то, что поставленные сертификаты на техподдержку утратили потребительскую ценность, поскольку с марта 2022 г. доступ к техподдержке для пользователей из РФ и Беларуси был заблокирован. Нижестоящие суды указали, что Компания продала доступ, но не обязана оказывать техподдержку - этим занимается правообладатель.

Позиция СКЭС ВС РФ:

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты, дело направлено на новое рассмотрение.

Как указала СКЭС ВС РФ, в соответствии с функциональными особенностями сертификаты сами по себе не представляют потребительской ценности и являются производными документами, подтверждающими возможность получения технической поддержки в определенный сторонами период времени. При этом стоимость сертификата зависит от срока исполнения обязательств (срока действия сертификата), а товарные накладные отражают лишь факт передачи сертификата от поставщика покупателю и не свидетельствуют об исполнении договора с учетом цели его заключения – получение услуг технической поддержки. Отсутствие возможности использовать оплаченные сертификаты по их назначению нарушает права и законные интересы покупателя, который, приобретая товар, преследовал цель использования сертификатов именно с заявленной продолжительностью (3 года или 5 лет).

СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о снижении субсидиарной ответственности перед ФНС в 80 раз

Фото: fb.ru

Судебный акт: Определение СКЭС ВС РФ от 03.12.2025 № 302-ЭС20-15700 (7) по делу № А33-12732/2017.

Фабула дела: в рамках дела о банкротстве нижестоящие суды, разрешая вопрос о размере субсидиарной ответственности, изменили ранее установленные периоды ответственности на периоды фактического руководства каждого из ответчиков. В размер ответственности суды включили требования «недобровольных кредиторов» и пришли к выводу о необходимости его снижения исходя из следующего. Поскольку основной размер требований уполномоченного органа составляет налог на имущество должника за период 2015-2017 гг., а ликвидность данного имущества является низкой, суды снизили требования налогового органа, подлежащие учету в размере субсидиарной ответственности ответчиков, в 8 раз. Затем, указав, что для налогового органа несостоятельность должника была очевидна с 2014 г., суды пришли к выводу о дополнительном снижении всех учитываемых при определении размера ответственности требований данного кредитора ещё в 10 раз.

Назначены новые руководители Судебного департамента при ВС РФ и Совета судей РФ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

2 декабря состоялось пленарное заседание Совета судей России.

Первым решением, принятым на пленарном заседании, стало избрание новым председателем Совета судей Михаила Птицына – председателя Московского городского суда, который сменил на этом посту Виктора Момотова, ушедшего в отставку после иска Генпрокуратуры об изъятии имущества.

В работе Совета судей следует ждать серьезных изменений. Совету следует отказаться от несвойственных ему функций, связанных с решением технических и хозяйственных задач, а вместо этого сосредоточиться на фундаментальных для судебной системы вопросах, таких как повышение уровня материального и социального обеспечения судей, внедрение цифровых технологий, вопросы мировой юстиции. Мы исходим из того, что в дальнейшем судебный департамент будет самостоятельно принимать решения по текущим вопросам обеспечения деятельности судов, вынося на обсуждение Совета судей только вопросы концептуального характера. В моем понимании судейское сообщество – это единая команда судей под руководством ВС РФ. Я готов работать в интересах судей, работников аппарата суда, а также в интересах укрепления законности в РФ, - заявил Михаил Птицын.

После этого Совет судей одобрил кандидатуру бывшего заместителя Генпрокурора РФ Геннадия Лопатина на пост главы Судебного департамента при ВС РФ.

ВС РФ обобщит судебную практику по налогу на имущество организаций

Фото: Верховный Суд

2 декабря в ходе заседания Совета судей РФ Председатель ВС РФ И. Краснов сообщил, что в следующем, 2026 году Верховным Судом планируется обобщение судебной практики по делам в сфере противодействия коррупции, а также связанным с самовольным строительством, по делам о банкротстве, налогообложении имущества организаций, применении таможенного законодательства и целому ряду других актуальных вопросов. 

Также Председатель ВС РФ отметил: «Высшая судебная инстанция страны должна и будет говорить ясно, а суды будут её слышать. Принятие решений в угоду региональным и местным властям и обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. Необходимо бороться за качество судебных решений - они не должны содержать намёков, ничем не подкреплённых оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем».

12 декабря — День Конституции Российской Федерации!

12 декабря мы отмечаем важный государственный праздник — День Конституции РФ. В 1993 году в этот день был принят Основной закон страны, закрепивший ключевые принципы: человек, его права и свободы — высшая ценность, а равенство всех граждан перед законом — незыблемая норма.

День Конституции — праздник, который напоминает нам о незыблемых ценностях: свободе, справедливости и верховенстве права. Он олицетворяет Россию как суверенное, демократическое государство, где сила — в единстве многонационального народа, а прогресс — в уважении к правам каждого.

Наша страна обладает уникальным историческим наследием: на просторах России соседствуют десятки культур, традиций и конфессий. И каждый из нас, независимо от профессии и места жительства, вносит вклад в общее дело — строит будущее, где есть место для самореализации, достойных условий жизни и смелых идей.

В этот торжественный день желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла и благополучия!

Пусть принципы Конституции остаются надёжной опорой для вас и ваших близких. С праздником!

Политические консультанты о выборах в ГД-2026: «Повышение налогов открывает гражданам глаза»

Фото: fedpress.ru

3 декабря завершился IX Конгресс Российской Ассоциации политических консультантов «Политический ландшафт России накануне выборов в Государственную Думу 2026 года».

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров обозначил четыре возможных сценария выборного контура в квадрате «мир – война – экономический рост – экономическая стагнация»:

- Положительный: мир и развитие – завершение СВО и экономический подъем;

- Базовый: продолжение СВО и рост экономики за счет ее мобилизации;

- Негативный: продолжение СВО и снижение экономических показателей;

- Парадоксальный: завершение СВО, но отсутствие стимулов для экономического роста.

Реализация одного из этих сценариев и будет тем фундаментом, на котором выстроится вся предвыборная кампания.

ГосДума приняла в первом чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов от реализации ценных бумаг

Фото: www.freepik.com

3 декабря ГосДума приняла в первом чтении законопроект № 1014168-8 «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ» (в части изменения порядка освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от реализации ценных бумаг), внесённый депутатами А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, О.Д. Димовым и сенаторами Н.А. Журавлевым, А.В. Шендерюком-Жидковым, А.Н. Епишиным.

Законопроект разработан в целях совершенствования порядка освобождения от налогообложения доходов от реализации принадлежащих налогоплательщику (физическому лицу) ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также доходов от реализации акций, принадлежащих налогоплательщику (физическому лицу) более пяти лет.

инвесторы, приобретающие ценные бумаги в ходе первоначального публичного предложения, не могут воспользоваться налоговой льготой, в отличии от других инвесторов, которые покупают эти же ценные бумаги позднее в ходе их вторичного обращения, после включения биржей ценных бумаг в категорию высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

В ГосДуму внесен проект законодательной инициативы об освобождении плавучих музеев от транспортного налога

Фото: YouTube.com

1 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в ГосДуму проект законодательной инициативы № 8-848 «О внесении изменения в статью 358 части второй НК РФ».

Указывается, что плавучие музеи (отдельный вид судов по Правилам классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства) не участвуют в процессе транспортировки пассажиров и грузов. Фактическое их назначение – это осуществление деятельности, направленной на выявление, сохранение и представление культурного, историко-патриотического, научного достояния России. В плавучих музеях размещаются экспозиции, посвященные истории кораблей, экипажей, событиям, в которых участвовали суда. Они являются монументами, напоминающими об истории, подвигах и открытиях, совершенных российским флотом.

В ГосДуму внесен законопроект о праве жён ветеранов СВО и беременных женщин на перевод на дистанционную работу

Фото: ГосДума

1 декабря депутаты фракции ЛДПР внесли в ГосДуму законопроект № 1084017-8 «О внесении изменений в ТК РФ» (о праве отдельных категорий работников на перевод на дистанционную работу).

Предлагается внести в ТК РФ новую статью 312.20 «Право отдельных категорий работников на дистанционную работу» следующего содержания:

1. Работники, относящиеся к следующим категориям, подлежат переводу на дистанционную работу по их письменному заявлению, если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, позволяет осуществлять такую работу дистанционно:

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет;

В ГосДуму внесен законопроект о дополнительных гарантиях ветеранов СВО при увольнении

Фото: m24.ru

1 декабря депутаты Я.Е. Нилов, А.Ю. Кузнецова, Я.В. Лантратова, А.К. Исаев, Н.В. Коломейцев, А.Р. Метшин, Е.М. Цунаева, О.Ю. Леонов, А.А. Кузнецов, Е.П. Стенякина, С.В. Бессараб, М.Э. Оргеева, А.А. Алехин, В.С. Родина внесли в ГосДуму законопроект № 1084102-8 «О внесении изменения в статью 179 ТК РФ» (о расширении категорий работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников).

Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 179 ТК РФ соответствующим положением и распространить действие предусмотренных ею гарантий на работников, которые возобновили работу у прежнего работодателя после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением на службу в войска национальной гвардии РФ по мобилизации или поступлением на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время либо заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ.

Президент РФ проведёт прямую линию 19 декабря

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

19 декабря в 12:00 (мск) в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.

Каждый сможет задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены через специальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Приём вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

Президент РФ надеется, что повышение НДС – временная мера

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

8 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что повышение НДС с 20% до 22% будет временной мерой:

А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее, просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение, - сказал Президент.

Вышел новый номер ежемесячного "Вестника о событиях в сфере налогов, права, бизнеса" - №11/2025

Фото: https://ideco-ipo-nisa.com

Представляем Вашему вниманию ноябрьский "Вестник".

 

Ежемесячный "Вестник"  — это актуальная информация по всем вопросам налогообложения, включающая обзор событий от последних налоговых слухов о подготавливаемых законопроектах до горячих налоговых новостей месяца.

В пятницу 12 декабря в Москве состоится очередное заседание Налогового клуба

В пятницу 12 декабря в Москве в рамках Налогового клуба состоится очередное заседание, которое пройдет в формате ВЕБИНАРА.

Время проведения: с 10.00 до 14.00 (МСК).

Программа заседания: 

1. Налоговые итоги ноября 2025 года: проекты, законодательство, практика, новости.

Брызгалин Аркадий Викторович, директор ГК «Налоги и финансовое право», к.ю.н.

2. Подтверждение реальности приобретенных работ и услуг: актуальные вопросы и судебная практика по рискам налоговых претензий в отношении контрагентов налогоплательщика.

Анфёрова Ольга Вячеславовна, заместитель директора ГК «Налоги и финансовое право» по юридическим проектам.

3. Последние изменения и актуальные разъяснения трудового законодательства (новые Положения об исчислении среднего заработка, о командировках, о заключении договоров о ПМО; новый порядок выплаты премий; выплаты совместителям при сокращении, оплата ночного труда, наставничества и др.) 

Аникеева Ольга Евгеньевна, главный специалист по юридическим вопросам ГК «Налоги и финансовое право»

На пятом вебинаре осенней серии Аркадия Викторовича Брызгалина заглянули за горизонт будущего налоговой системы

9 декабря на осенней серии авторских вебинаров Аркадия Викторовича Брызгалина погрузились в мир налогов будущего. 

Это вовсе не о текущих нормах и не о судебной практике, а о будущем налоговой системы. В течение полутора часов вместе с участниками автор строил прогнозы: от ближайших изменений 2026–2027 гг. до смелых гипотез о налогах второй половины XXI века.

На вебинаре рассмотрели три большие блока:

1. Ближайшее будущее (2026–2027 гг.)

 - ожидаемые поправки в НК РФ в рамках налоговой реформы‑2026;

 - возможные изменения ставок и баз налогообложения;

 - цифровизация отчётности: какие сервисы станут обязательными;

 - новые требования к документообороту и верификации операций.

2. Среднесрочное будущее (10–20 лет вперёд)

 - как ИИ и Big Data изменят налоговый контроль;

 - перспективы «налогов на роботов» и автоматизированные производства;

 - налогообложение зелёной экономики: углеродный след, вторичные ресурсы;

 - трансграничные цифровые налоги и глобальные налоговые соглашения.

3. Перспективное будущее (вторая половина XXI века)

 - гипотетические модели: налог на использование ИИ, на данные, на когнитивные технологии;

 - возможные сценарии отказа от традиционных налогов в пользу универсальных сборов;

 - роль космических проектов и внеземной экономики в налоговой системе;

 - этические границы налогообложения: где пройдёт черта между сбором и вмешательством?

В завершении Аркадий Викторович сообщил, что даже самые фантастические прогнозы строятся на реальных процессах. Цифровизация уже сегодня меняет логику контроля, актуальная повестка задаёт новые налоговые контуры, национальные системы неизбежно будут меняться. Главное: чем раньше бизнес начнёт учитывать эти тренды, тем проще будет адаптироваться к изменениям.

В ближайшее время Аркадий Викторович напишет статью по теме налоги будущего. Мы обязательно разместим её на наших ресурсах.

Вебинар завершил осеннюю серию авторских вебинаров. Мы благодарим участников за активную работу. Запросить запись вебинара или серии можно здесь.

Следующая серия состоится в марте 2026. По прогнозам, следующий год будет не менее насыщенным. С полным перечнем наших мероприятий на 2026 можно познакомиться здесь.

Ждем всех, кому интересен мир налогов!

Михаил Мишустин поручил Федеральному казначейству усилить контроль за ценообразованием в ГОЗ

Фото: premier.gov.ru

26 ноября Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства РФ Романом Артюхиным.

Первостепенным вопросом, обсуждаемым в ходе встречи, стало усиление контроля за сферой ГОЗ:

Контроль необходимо усиливать за реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости. Здесь нужны очень серьезные, продуманные, эффективные методики ценообразования и вообще контроль за этим. Надо очень жестко контролировать в первую очередь ценообразование в государственном оборонном заказе. И чтобы все контракты выполнялись в точно установленное время. Это очень важное направление в работе Казначейства. Несмотря на то, что Казначейство вместе с ФАС и ФНС РФ анализирует, в том числе дебиторскую задолженность по каждому госконтракту, еще есть над чем работать, поскольку ценообразование в сфере гособоронзаказа должно быть на контроле у госорганов. И при масштабировании, при увеличении заказа, количества приобретаемых товаров цена должна как минимум снижаться. Просьба держать это на личном контроле и подробно докладывать в Правительство.

Также Михаил Мишустин напомнил, что Казначейству перешла функция контрольно-ревизионного управления Минфина: «А это, в первую очередь, контроль за целым рядом функций и проведение тщательного анализа в бюджетной сфере, в мониторинге финансовых операций и государственных компаний, и корпораций, и публичных обществ, чтобы все выделяемые ресурсы ими использовались продуктивно».

 

Минпромторг планирует установить минимальную долю оплаты госзаказчиком по ГОЗ

Фото: Николай Галкин / ТАСС

12 ноября стало известно о том, что Минпромторг России предложил дополнить обязанности госзаказчика по ГОЗ, установив минимальную долю оплаты за поставленную продукцию.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу».

Согласно проекту, госзаказчика предложили обязать оплачивать по ГОЗ продукцию в размере не менее 80% от ориентировочной (уточняемой) цены в срок не более 30 календарных дней с даты поставки и приемки продукции.

Ранее, в 2022 году было принято Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1290, согласно которому госзаказчик должен оплатить поставленный товар или выполненную работу по контракту, заключенному в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в течение не более 30 дней с даты подписания документа о приемке продукции или выполненных работ.

Суд указал, что свидетельствует о заключении контракта не в рамках ГОЗ

Фото: gzhi.mosreg.ru

Судебный акт: Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2024 по делу № А40-243610/2023.

Фабула дела: прокурор обратился с протестом на постановление ФАС России, которым производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.37 КоАП РФ в отношении исполнителя по гос. контракту, было прекращено. Прокурор считает, что данный контракт заключен в рамках исполнения ГОЗ, следовательно, на исполнителя распространяются требования по ведению деятельности и документооборота по Закону о ГОЗ.

Суд поддержал позицию исполнителя.

Суд установил, что договор не содержит ссылок на то, что он заключен в рамках исполнения ГОЗ: отсутствуют ссылки на Закон о государственном оборонном заказе, на исполнение основного договора по ГОЗ или договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций в рамках ГОЗ, а также не установлен порядок и сроки осуществления военными представительствами государственного заказчика промежуточного контроля качества поставляемой по договору продукции.

Суд отказал в иске госзаказчику, просрочившему направление акта передачи объекта подрядчику

Фото: Арбитражный суд Московского округа

Судебный акт: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.10.2025 № Ф05-16320/2025 по делу № А40-266478/2024.

Фабула дела: в соответствии с гос. контрактом по ГОЗ Заказчик до начала производства строительно-монтажных работ передает Генподрядчику в установленном порядке на период реконструкции объекта строительную площадку по акту передачи строительной площадки, а также всю необходимую для строительства (реконструкции) объекта документацию (проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, рабочую документацию, журнал производства работ, порубочный билет в случае необходимости, технические условия на временные присоединения в соответствии с проектом организации строительства, разрешение на строительство). Датой начала работ по контракту была определена дата заключения контракта. Вместе с тем акт приема-передачи строительной площадки и объекта поступил в адрес Генподрядчика с опозданием, в связи с чем Генподрядчиком в адрес Заказчика были направлены уведомления о невозможности выполнения работ в установленный контрактом срок, что подтверждается письмами.

Минприроды разъяснило порядок заполнения новой декларации о плате за НВОС

Фото: www.freepik.com

27 ноября был опубликован документ «Информация по заполнению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (к приказу Минприроды России от 29.04.2025 № 241 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к приказу Минприроды России от 10 декабря 2020 г. № 1043»).

В документе даны подробные рекомендации по заполнению каждого пункта и раздела новой декларации.

Так, например, указано, что вписывать в строки 021 – 028 расчета суммы платы, подлежащей внесению в бюджет; как заполнить новый раздел 8 с расчетом платы за размещение вскрышных и вмещающих горных пород и новый раздел 9 с расчетом платы за размещение побочных продуктов животноводства; если юрлицо заключило СЗПК, нужно на титульном листе сделать об этом отметку, указать срок соглашения и вписать его номер.

С полным перечнем рекомендаций можно ознакомиться на сайте Минприроды.

ФНС определила ключевые показатели эффективности администрирования налогообложения

Фото: rbc.ru

26 ноября было опубликовано Письмо ФНС России от 25.11.2025 № БС-4-21/10587@ «О КПЭ администрирования налогообложения имущества на 2026 г.».

Письмом сообщается об определении для УФНС России по субъектам Российской Федерации и МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10 (в деятельности по администрированию налогообложения физических лиц) ежеквартальных ключевых показателей оценки эффективности деятельности в сфере налогообложения имущества на 2026 г. (КПЭ).

Так, показатель «Обеспечение автоматизированного прохождения в АИС «Налог-3» ФНС России ФЛК (1-го и 2-го уровня, при наличии) сведений, представленных в соответствии с пп. 4, 9.5 ст. 85, пп. 18 - 21 ст. 396 НК РФ» должен быть на уровне не менее 99,9%.

Процент своевременно рассмотренных формализованных документов с направлением результатов налогоплательщикам - 100%.

ФНС разъяснила порядок направления государственными органами сведений о недвижимом имуществе

Фото: www.freepik.com

25 ноября было опубликовано Письмо ФНС России от 24.11.2025 № БС-4-21/10512@ «О вопросах применения пунктов 71 и 8 статьи 3782 НК РФ» (в случае внесения изменений в Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость).

Указывается, что в случае, если в Перечень подлежат включению сведения об объектах недвижимого имущества, ранее не содержащиеся в Перечне, такие сведения (изменения к ранее направленным сведениям) направляются в налоговый орган в соответствии с подпунктом 2 пункта 7, пунктами 71, 8 статьи 378.2 Кодекса и положениями Приказа ФНС России от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@ «Об утверждении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формата представления и порядка направления указанных сведений в электронной форме в налоговый орган по субъекту».

В случае, если из Перечня исключаются объекты недвижимого имущества, такие изменения могут направляться уполномоченным органом в налоговый орган в любой форме, позволяющей подтвердить их содержание, например, в виде акта (его надлежаще заверенной копии) уполномоченного органа, иной документированной информации об исключении сведений из Перечня.

Бюллетень финансово-правовых новостей № 0492025 (03 – 09 декабря 2025 г.)

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ Президент РФ надеется, что повышение НДС – временная мера Президент РФ проведёт прямую линию 19 декабря ГОСДУМА И НАЛОГИ В ГосДуму внесены законопроекты: … о доп/гарантиях ветеранов СВО при увольнении … о праве жён ветеранов СВО и беременных женщин на перевод на дистанционную работу В ГД внесен проект закон/инициативы об освобождении плавучих музеев от транспортного налога ГД приняла в 1м чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов от реализации ценн/бумаг Полит/консультанты о выборах в ГД-2026: «Повышение налогов открывает гражданам глаза» ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ И НАЛОГИ ВС РФ обобщит судебную практику по налогу на имущество организаций Назначены новые руководители суд/департамента при ВС РФ и Совета судей РФ СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о снижении субсидиарной ответственности перед ФНС в 80 раз СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о компенсации за заблокированные сертификаты техподдержки СКАД ВС РФ рассмотрела дело о признании налогом платы за маркировку машинного масла НОРМАТИВНО, ОФИЦИАЛЬНО, ВАЖНО Правительство утвердило нац/модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 г.  ФНС усилит взаимодействие с ФСБ, МЧС и ФТС  Правительство обязало IT-компании платить профильным вузам 3% от сэкономленных налогов  ЦБ РФ снял ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран ПРОЕКТЫ И ИДЕИ Лимиты сверхурочной работы для работников будут увеличены вдвое  ЦБ РФ обяжет банки привязывать ИНН клиентов к банковским счетам  Минприроды подготовило перечень растений, за которые будут штрафовать дачников СОБЫТИЯ И СЛУХИ Продолжается конфликт банков и маркетплейсов Состоялось вручение премии «Юрист года – 2025»

Собираемость НДФЛ с процентов по вкладам в 2025 г. возросла в 3 раза 

IT-компании за I полугодие 2025 уплатили 1 трлн. налогов и страх/взносов

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ

Минэкономразвития опубликовало доклад о развитии сектора МСП за 2019-2025 гг.
МСП в 2025 году привлекли государственные микрозаймы на 267 млрд. рублей 

Банки и ФНС стали чаще блокировать счета предпринимателей 

Риски при масштабировании бизнеса от МСП в МСП+ (аналитика SBS Consulting) 

Для МСП предлагается вдвое увеличить лимит численности работников

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

Когда можно взыскать неустойку только по просроченному этапу работ

Когда можно взыскать неустойки со всей цены договора подряда 

В Н.Тагиле вынесен приговор за хищении 320 млн.руб. при выполнении ГОЗ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НАЛОГИ

Для участников МГК в РФ вводится минимальный уровень налогообложения

В Европейских странах активно обсуждается введение налогов на «сверхбогатых» 

Во Франции депутатов, предлагающих новые налоги, предложили обложить налогами

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

В Иркутске прошёл митинг предпринимателей против повышения налогов 

Ещё 7 крупных городов России введут туристический налог в 2026 году 

Ещё 16 регионов России введут АвтоУСН в 2026 году 

Ряд регионов России усилит налогообложение в 2026 году

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И НАЛОГИ

Утвержден перечень комм/объектов, налог по которым рассчитывается по кадастр/стоимости 

За 11 месяцев 2025 года ФНС собрала в Свердловской области 830 млрд. рублей 

Екатеринбургская гор/дума освободила ледовую арену УГМК от земельного налога

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Обжаловать бездействие налог/органа можно и при пропуске 3х летнего срока 

Суд указал, что свидетельствует о формальности поручительства для неуплаты налогов

3 НОВОСТИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

НОВОСТИ ГК «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Объявляем новогодний хоровод скидок!

Друзья, начало декабря – это яркие предновогодние моменты и прекрасное ожидание праздника! Это время, когда подводятся итоги, составляются планы и еще можно успеть сделать то, что не получилось в течение года.

Мы решили порадовать тех, кто не успел поучаствовать в наших курсах и объявить о начале нашего новогоднего хоровода скидок!

По традиции, до 25 декабря можно выбрать любую запись курса, серии или лекции, которые провели специалисты ГК «Налоги и финансовое право» в этом году и приобрести ее со скидкой 20%.

Предложение действует для всех мероприятий 2025 года!

Полный список наших мероприятий здесь.

Оставьте заявку на приобретение записи:

- прямо на сайте здесь выбрав нужное событие;

- позвоните по телефону (343) 350-12-12, если записей больше, чем одна или напишите нам на cnfp@cnfp.ru.

И пусть предпраздничные хлопоты будут только приятными!

Главные налоговые новости ноября, как налоговая проверяет контрагентов налогоплательщика, новый виток интереса к АУСН – темы прошедшего в Екатеринбурге Налогового Клуба

4 декабря на заседании Налогового Клуба в Екатеринбурге сделали обзор налоговых новостей ноября, рассмотрели актуальные вопросы и судебную практику по рискам налоговых претензий в отношении контрагентов налогоплательщика в части подтверждение реальности приобретенных работ и услуг, обсудили новый виток интереса к АУСН в преддверии налоговой реформы 2026 года, порядок перехода, условия применения, выгоды и риски.

Открыл заседание руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Викторович Брызгалин обзором самых значимых новостей ноября, а затем передал слово заместителю директора по юридическим проектам Ольге Вячеславовне Анфёровой.

В своем сообщении Ольга Вячеславовна детально разобрала критерии, по которым налоговые органы оценивают реальность хозяйственных операций, отметила типичные «красные флаги», вызывающие претензии при проверке контрагентов, поделилась с участниками свежей судебной практикой по спорам о необоснованной налоговой выгоде.

В завершении эксперт рассмотрела алгоритмы проверки контрагентов и документирования сделок для защиты от претензий и дала практические рекомендации по формированию доказательной базы.

Завершился Налоговый Клуб главный специалист по юридическим вопросам Георгий Денисович Попов, который рассмотрел актуальные критерии и порядок перехода на АУСН в 2025–2026 годах. Специалист сделал сравнительный анализ выгод АУСН и общей системы налогообложения, определил «подводные камни» применения спецрежима и дал прогноз влияния налоговой реформы 2026 года на бизнес, применяющий АУСН. После чего рассказал, как правильно подготовить учётные системы к переходу на новый режим.

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу и будьте в курсе актуальных изменений в сфере налогового, финансового и хозяйственного законодательства.

Узнать о том, как стать участником Налогового Клуба:

- здесь

- cnfp@cnfp.ru

- Екатеринбург: (343) 350-10-21, ул. Луначарского, 77

- Москва: (495) 788-39-51, пр. Мира 102, корп. 1

АНОНС пятого дня осенней серии авторских вебинаров А.В. Брызгалина: «Холодная налоговая осень 2025 года»: Второй этап «налоговой донастройки», жёсткие налоги для МСП, практика, перспективы, рекомендации по налоговой безопасности

Завтра, 9 декабря, в рамках пятого, бонусного, дня осенней серии авторских вебинаров А.В. Брызгалина: «Холодная налоговая осень 2025 года»: Второй этап «налоговой донастройки», жёсткие налоги для МСП, практика, перспективы, рекомендации по налоговой безопасности автор рассмотрит тему: «Налоги будущего: самые смелые фантазии о том, какими будут налоги и налоговые системы ближайшего и отдаленного будущего».

В рамках вебинара обсудим:

- Ближайшее будущее: налоги 2026-2027 гг.

- Среднесрочное будущее: какие налоги будут через 10-15-20 лет

- Перспективное будущее: налоги второй половины XXI века

 

У вас еще есть время для того, чтобы зарегистрироваться на серию или приобрести отдельный вебинар. Более подробная информация здесь.

Утвержден перечень документов, направляемых ФНС физическим лицам через «Госуслуги»

Фото: rbc.ru

1 декабря был опубликован Приказ ФНС России от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@ «Об утверждении Перечня документов (сведений), которые направляются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, налогоплательщикам - физическим лицам в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также документов (сведений), которые налогоплательщики - физические лица вправе представлять в налоговые органы в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг».

В Перечень вошли следующие документы (сведения):

- Документы (сведения), содержащиеся в налоговом уведомлении, которое направляется, в электронной форме через личный кабинет на «Госуслугах» (ИНН, реквизиты налогового уведомления, общая сумма налогов, наименование и сумма каждого налога, сумма положительного сальдо ЕНС, срок уплаты налога, УИН);

Утверждена новая форма уведомления ФНС о получении документов, содержащих налоговую тайну

Фото: bigstockphoto.com

1 декабря был опубликован Приказ ФНС России от 09.10.2025 № ЕД-7-21/876@ «Об утверждении формы уведомления о необходимости получения документов (сведений), содержащих налоговую тайну, от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, формы уведомления о прекращении получения документов (сведений) от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, порядков заполнения таких форм и форматов представления таких уведомлений в электронной форме».

Приказом утверждены указанные в его названии документы и признан утратившим силу предыдущий аналогичный приказ от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@.

Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.